哈尔滨工程大学第二十二学生公寓室外工程项目

哈尔滨****公寓外工程项目招标公告 1.招标条件本招标项目 哈尔滨****公寓外工程项目 已由 工业和信息化部 以
《工业和信息化部关于哈尔滨****公寓建设项目初步设计的批复》（工信部规函【2025】244号）批准建设，招标人为 哈尔滨工程大学、中铁十九局集团有限公司 ，建设资金来自 财政性资金 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称： 哈尔滨****公寓外工程项目
2.2建设地点： 招标人指定地点
2.3工程规模： 哈尔滨****公寓外工程项目，土建、市政、***网（给排水、消防、供热、电气）等（具体内容详见图纸和工程量清单）。
2.4计划工期：计划开工日期：2026年7月10日（具体开工日期以甲方通知为准），计划竣工日期：2026年10月15日，总工期：96 日历天。其中三甲、三乙南侧地沟内采暖管道施工在7月10日至7月30日内完成；22***网敷设在8月1日至8月30日内完成；三甲、三乙南侧道路（基础、面层、边石）8月1日至8月30日内完成；FXX南侧道路（基础、面层、边石）7月10日至8月10日内完成；林毅路（兴海路至A栋）、AB栋周边道路（基础、面层、边石）7月10日至8月10日内完成；彩色沥青人行道（基础、面层、界石）8月1日至8月15日内完成；红色荷兰砖人行道（基础、面层、界石）8月1日至8月15日内完成；三号锅炉房门前停车场（洗刨、面层、边石）8月1日至8月10日内完成；22周边道路（基础、面层、边石）9月1日至10月10日内完成；22周边铺装（基础、铺装）8月15日至9月15日内完成；22公寓绿化（种植土回填、栽植）9月15日至10月10日内完成；22公寓电气、路灯9月15日至10月10日内完成；22公寓室外排水、***网9月20日至10月15日内完成；交通划线8月14日至8月15日；10月12日内完成。
2.5招标范围： 根据招标人发布的施工图纸，完成工程量清单范围内所有工程施工内容。
2.6质量要求： 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
2.7标段划分：本项目共分为 1 个标段。
2.8最高投标限价： 9937538.23元
3.投标人资格主要要求（详见投标须知）
3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。
3.2具备 建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上 资质（注：按照《****城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定换发新证取得相应资质证书的，提供满足要求的新资质证书）。
3.3具备有效的安全生产许可证。
3.4投标人拟派项目负责人须具备 市政公用专业二级及以上建造师 执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），符合省级住建部门有关施工现场管理人员配备规定，***网-***平台处于人员锁定状态和未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作（以投标截止日当日的状态为准）。项目负责人必须是本单位为其缴纳养老保险的在职人员，提供近3个月2026年2月-2026年4月本企业为其缴纳养老保险的证明材料及核查方式，未提供核查方式或核查结果不实的，其投标将被否决（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。
项目团队人员要求：投标人拟派施工现场管理人员应符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》（黑建规〔2026〕3号）文件规定，以不低于上述文件规定的标准数量配备施工现场管理人员，根据项目实际需要增加岗位及人员。
3.5本次招标（□接受/■不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 。
3.6信誉要求：
3.6.1投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.****.gov.cn）列入失信被执行人名单的（提供投标人在“信用中国”网***网页截图），其投标将被否决。
3.6.2投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（2023年1月1日至投标截止时间3天前，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（***网http://****.gov.cn公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形，提供投标人在“信用中国”网***网页截图），其投标将被否决。
3.7资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同；
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请登录“***网（http://****.gov.cn）”点击首页“***平台”的“会员端”，使用CA锁登录后免费下载本项目招标文件。下载时间为2026年6月15日17时00分至2026年6月23日17时00分（北京时间，下同），逾期将不可下载，未下载招标文件的潜在投标人将无法参与本项目投标。
4.2首次参与投标者，***平台的要求进行用户注册、办理数字证书、安装相关驱动等，有关手续请查看“***网”首页“服务指南”中相关文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2026年7月6日8时30分，投标人应在投标截止***网-***平台递交电子投标文件。
5.2逾期递交的投标文件，招标人不予受理。
6.开标方式
6.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，投标人自行安装数字证书驱动程序，***网-***平台，在招标文件规定的开标时间，进行远程解密、开标。
6.2开标时间：2026年7月6日8时30分。
6.3开标地点： ****中心（****路****号****大厦）****楼开标室 。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 ***网（https://****.gov.cn）；***网-建设工程（https://****.gov.cn） 上发布。
8.其他
8.1本项目采用评定分离法，具体评标、定标规则详见招标文件。
8.2潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，可以在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，异议由招标人和招标代理机构受理。
8.3招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。****城乡建设局举报电话：0451-****3319；哈尔滨市建设工程招投标站举报电话：0451- 84518543、84518544、84503329。
8.4其他：本项目将在哈尔滨市房屋建筑和市***平台接受监督，***平台进行用户注册，填报企业基本信息和拟派的项目负责人信息。投标截止后，系统将对拟派项目负责人的投标情况和中标结果进行标记，并纳入监管范围。***网址为：http://112.102.38.21:8001/jgweb/#/login，***平台登录页面中的《使用手册》，请按照使用手册进行注册。
9.有关单位联系方式
招标人：哈尔滨工程大学、中铁十九局集团有限公司
地 址：****街****号、北京市北京****路****号****楼
联系人：杨帆、张庆贺、周伟荣、郭辅昌
联系电话：0451-****9863、153****9228
招标代理机构：黑龙江省招标有限公司
地 址：黑龙江****路****号
联系人：于兆文、於佳
电 话：0451-****4713
招标代理项目负责人：于兆文
电 话：0451-****4713
招标投标行政监督单位：哈尔滨市建设工程招投标站
地 址：****街****号
电 话：0451-****8543

*投标保证金

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

***平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证***平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/***平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“***网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“***网''中的《服务指南》***平台电子保函-操作手册、***平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。

微信公众号（订阅通知）

微信小程序（查询信息）